Satın Alma Şartları Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşme; Şirket’in ihtiyaç duyduğu her türlü elektrik, enerji, otomasyon, inşaat, mühendislik, malzeme ve hizmetlerin Tedarikçi’den temini ile ilgili şartları kapsar.

2. Sipariş ve Onay Süreci

– Tüm satın alma işlemleri yazılı sipariş formu veya elektronik sistemler üzerinden oluşturulacaktır.
– Tedarikçi, siparişi yazılı olarak teyit etmekle yükümlüdür. Teyit edilmeyen siparişler geçersizdir.
– Sipariş onayı, ürünlerin belirtilen teslim tarihi, fiyat, adet ve teknik şartlara uygun şekilde sağlanacağı anlamına gelir.

3. Fiyatlandırma ve Ödeme

– Fiyatlar, sipariş tarihinde mutabık kalınan tutarlardır ve sonradan tek taraflı değiştirilemez.
– Fiyatlara KDV, gümrük vergileri, nakliye ve diğer masraflar dahil olup olmadığı sipariş sırasında açıkça belirtilir.
– Ödemeler, fatura ibrazı sonrası [30/60/90 gün vade] ile banka havalesi/EFT yoluyla yapılır.
– Erken ödeme veya iskonto şartları tarafların mutabakatı ile geçerlilik kazanır.

4. Teslimat ve Riskin Devri

– Teslimatlar, siparişte belirtilen tarih ve adrese zamanında yapılmalıdır.
– Gecikme halinde Tedarikçi, gecikmeden doğan zararları karşılamakla yükümlüdür.
– Teslim edilen ürünler, Şirket yetkilisi tarafından muayene ve kalite kontrol işleminden geçirilir.
– Risk ve mülkiyet, ürünlerin Şirket tarafından teslim alınmasıyla birlikte devreder.

5. Kalite ve Garanti

– Tedarikçi, sağladığı mal ve hizmetlerin teknik şartnamelere, standartlara ve ilgili mevzuata uygun olduğunu garanti eder.
– Garanti süresi, teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olup, bu süre zarfında oluşabilecek arızalar Tedarikçi tarafından ücretsiz giderilecektir.
– Uygunsuz ürünler reddedilecek ve tüm masrafları Tedarikçi’ye ait olmak üzere iade edilecektir.

6. Gizlilik ve Veri Koruma

– Taraflar, işbu sözleşme kapsamında elde edilen her türlü ticari, teknik ve kişisel veriyi gizli tutmayı kabul eder.
– Veriler, KVKK ve ilgili mevzuat çerçevesinde korunur.
– Tedarikçi, Şirket’in yazılı onayı olmadan bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamaz.

7. Sorumluluk ve Tazminat

– Tedarikçi, kusurlu veya ayıplı mal ve hizmetlerden doğabilecek her türlü zarardan sorumludur.
– Teslimatın gecikmesi veya şartlara aykırı olması halinde, Şirket doğrudan veya dolaylı zararlarını tazmin etme hakkına sahiptir.
– Mücbir sebepler dışında sözleşme yükümlülüklerinin ihlali halinde tazmin sorumluluğu doğar.

8. Mücbir Sebepler

– Doğal afet, savaş, terör, yangın, grev, resmi makamların işlemleri veya tarafların kontrolü dışında gelişen diğer olağanüstü haller mücbir sebep sayılır.
– Mücbir sebep süresi 30 günü aşarsa, taraflar sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

9. Fesih

– Taraflardan biri yükümlülüklerini yerine getirmezse, diğer taraf yazılı ihtar ile 15 gün içinde yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep edebilir.
– Bu sürede ihlal giderilmezse sözleşme haklı nedenle feshedilebilir.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

– İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabidir.
– Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. Yürürlük

İşbu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Taraflar, işbu sözleşmede belirtilen tüm hükümlere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.